Текущее время: 20 ноя 2019, 23:47
Нравится
 

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Строительство спортплощадки у ДКЖ.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 14:19 
Не в сети
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 26 фев 2011, 09:26
Сообщений: 174
тетяСоня писал(а):
Глеб, Вы, правда, считаете, что единороссы, из которых будет состоять конкурсная комиссия, не политизированы и компетентны в технических вопросах?[/color] :biggrin:


Вы правы , Соня. Комиссия политизирована. Понятие "Городской специалист-инженер" для многих всего лишь - командная высота. Но народу выбирать специалиста?...
А вот глава района ( на сегодня в новом уставе - выборный от Совета депутатов) по аналогии с президентом России только на местах , в муниципалитетах, должен избираться населением района.
Не сможет выбрать народ , второй тур проходит в Совете депутатов. Это не затратно.
---------------------
Только так можно избавится от монополии выигравшей партии, число членов которой около одного процента населения района.

--------------------
И кстати. Уже месяц как, чтобы [color=#BF0080]ответить на сообщение, мне приходиться каждый раз регистрироваться. Может хозяева сайта сами скажут : В чём дело?[/color]


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Строительство спортплощадки у ДКЖ.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011, 12:50 
Не в сети
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 22 авг 2009, 21:09
Сообщений: 4245
gleb1212 писал(а):
И кстати. Уже месяц как, чтобы ответить на сообщение, мне приходиться каждый раз регистрироваться. Может хозяева сайта сами скажут : В чём дело?

:nono: Ну не регистрироваться же, а ВХОДИТЬ, используя ник и пароль. Это связано с тем, что Вы предпочитаете скрывать свое присутствие на форуме, отметив соответствующую команду в своем профиле. Поэтому сайт воспринимает Вас в качестве Гостя, а не как зарегистрированного пользователя. Снимите галочку в своем профиле, и будет все на автомате... :shlyapa:


Вернуться наверх
 Профиль Отправить e-mail  
 
 Заголовок сообщения: Re: Строительство спортплощадки у ДКЖ.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012, 11:27 
Не в сети
Новичок
Новичок
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 25 сен 2012, 18:23
Сообщений: 7
Вот так выглядит спортивная площадка сегодня.

Изображение

Изображение

Изображение


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Строительство спортплощадки у ДКЖ.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012, 11:30 
Не в сети
Новичок
Новичок
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 25 сен 2012, 18:23
Сообщений: 7
Готовы трибуны для болельщиков и игроков.

Изображение

Изображение

Изображение


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Строительство спортплощадки у ДКЖ.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012, 12:22 
Не в сети
Печорец
Печорец
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 06 ноя 2011, 23:52
Сообщений: 33
Чет не понял,это и есть обещаное полиуретановое покрытие из резиновой крошки? Больше на асфальт похоже.


Вернуться наверх
 Профиль Отправить e-mail  
 
 Заголовок сообщения: Re: Строительство спортплощадки у ДКЖ.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012, 13:23 
Не в сети
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 фев 2012, 14:05
Сообщений: 111
Какой полиретан, обычный асфальт! Как они хотят, чтоб детишки тут в футбол играли? Мыслимое дело асфальтом футбольное поле закатывать? Явно умалишенные строили!


Вернуться наверх
 Профиль Отправить e-mail  
 
 Заголовок сообщения: Re: Строительство спортплощадки у ДКЖ.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 17:24 
Не в сети
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 13 окт 2011, 21:44
Сообщений: 444
Покрытие хотели ложить, да не смогли...
А с трибун видно только более менее на 3-х рядах, и то не очень...
Печорская "культура" продолжает сидеть на спинка новых сидушек....Ну где же тема, "Я ненавижу печору"?

_________________
Не забываем ставить "Спасибки" (справа) ------------------>


Вернуться наверх
 Профиль Отправить e-mail  
 
 Заголовок сообщения: Re: Строительство спортплощадки у ДКЖ.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 09:02 
Не в сети
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 26 фев 2011, 17:20
Сообщений: 399
Найк писал(а):
Покрытие хотели ложить, да не смогли...
А с трибун видно только более менее на 3-х рядах, и то не очень...
Печорская "культура" продолжает сидеть на спинка новых сидушек....Ну где же тема, "Я ненавижу печору"?

А что эти дети видели в своей жизни? И где им сидеть если взрослые дебилы спроектировали и поставили скамейки так, что взгляд упирается в забор? Какой долбодятел додумался закатать футбольное поле асфальтом?
Когда уже эти чиновники будут думать головой, а не Ж... и делать что то для людей, а не для отчетов?

_________________
за ЛДПР !


Вернуться наверх
 Профиль Отправить e-mail  
 
 Заголовок сообщения: Re: Строительство спортплощадки у ДКЖ.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 11:07 
Не в сети
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 01 окт 2011, 05:31
Сообщений: 5838
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/e0fec5 ... ssacii.pdf
Судебный спор администрации района с проектировщиком и строителями универсальной спортивной площадки закончился НИЧЕМ.

_________________
Даю установку на честность. Начни с себя. Не лги самому себе.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Строительство спортплощадки у ДКЖ.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 12:34 
Не в сети
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 26 фев 2011, 17:20
Сообщений: 399
Опять наша администрация обос@алась. Да что там за работники такие бездарные, ничего нормально зделать не могут!

_________________
за ЛДПР !


Вернуться наверх
 Профиль Отправить e-mail  
 
 Заголовок сообщения: Re: Строительство спортплощадки у ДКЖ.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 20:15 
Не в сети
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 26 фев 2011, 09:26
Сообщений: 174
22.ноября 2012г. от Глеба: Даю небольшую подборку своих сообщений по стройке спорт. площадки у ДКЖ. Может быть для кого то, что-то станет понятнее о состоянии власти в Печоре.
======================================
28 сен 2011, 19:55
«Печорское время от 28 сент.11. Раздел «Автоответчик слушает».»

«Когда будет закончено строительство универсальной спортивной площадки возле ДКЖ? Как она будет работать?» — интересуется И. Канев.
—-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Магомадов отвечает:
«Окончание строительства объекта «Универсальная спортивная площадка» было запланировано на 20.12.2010 г., но в указанные сроки оно не было завершено, так как в зимний период работы по укладке универсального покрытия были приостановлены, а значит, сроки завершения изменились.»….

Коммент. от глеба: Документы - соглашения по изменению сроков завершения строительства отсутствуют.

2. Магомадов продолжает:
…. « В связи с этим в адрес подрядчика ООО «РемСтрой СПб» администрацией МР «Печора» была направлена пред-арбитражная претензия»…..

Информация от глеба:
В материалах прокурорской проверки присутствуют три письма администрации к подрядчику.
Квалифицировать эти письма как «пред-арбитражные претензии» – не возможно. Так как по смыслу эти письма напоминают поиск потерявшегося «Подрядчика» : « Ау! Дайте о себе знать!» и не более того.
Доказательство - резолюция Торлопова от 24.06.11 о «преждевременности выставления претензий подрядчику».
Прошло полмесяца после проверки инициированной мной и затем прокуратурой, а в прокуратуре до сих пор нет документа от администрации с указанием принятых мер по разрешению создавшейся ситуации. Документы готовятся или ….?

3. Магомадов продолжает:
….. «В случае игнорирования настоящей претензии и по истечении отведенного для добровольного исполнения обязательств срока администрация МР «Печора» будет вынуждена обратиться в Арбитражный суд РК с требованием расторгнуть договор. После вынесения Арбитражным судом РК решения будет объявлен новый аукцион на право завершения строительства объекта».

Коммент. от глеба: Это всё в неопределённом будущем. Причём с плохими последствиями только для Печорцев. Версия о том, кто понесёт потери, позже.Многоголовая гидра коррупционеров бессмертна???


----------------------------------------------------------
ХРОНОЛОГИЯ МЫТАРСТВ ГЛЕБА ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПЕЧОРЦЕВ (ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ).
Или КАК ЧИНОВНИК ВТЮРИВАЕТ БРАК СВОИМ ПОДОПЕЧНЫМ ГРАЖДАНАМ (почему он Это делает? -Отвечайте себе сами, господа печорцы.)

20.05.11 мною подано заявление в Совет депутатов, с просьбой провести проверку асфальтобетонного основания под универсальное покрытие на предмет соответствия основания требованиям проекта.
Приложена фотография «бугра» в основании с перепадом высот (визуально) не менее 17см. при максимально допустимых по проекту 7см.
. 24.06.11 Получено письмо от главы о преждевременности выставления претензий подрядчику. От Совета депутатов – никакой реакции.
19.07.11 Послал письмо повторно к депутатам, продублировав его письмом в прокуратуру. Никакой реакции пока не сработало письмо посланное в прокуратуру. Требую письменный ответ с резолюцией от Гаркайса.
18.08.11. Получил письмо от прокуратуры о направлении поручения инспекции Госстройнадзора на предмет проверки объекта.
16.09 .11. Получил невнятное письмо от главного депутата Гаркайса. Его ответ слово в слово похоже на ответ Магомадова газете. Обещает, что в октябре письмо будет рассмотрено на президиуме Совета.
20.09.11. Получил письмо от прокуратуры о результатах проверки. В акте от гос.инспекции есть упоминание о «неровностях» и «углублениях». О замерах «уклонов» от горизонтальной осевой линии основания к параллельным бортам площадки – ни слова.
Обращаюсь в инспекцию.
Объяснения: «У нас нет нивелира. Начальство не даёт деньги на приглашение независимого эксперта. Ваш «бугор» зафиксирован в акте как "неровности» и «углубления».
28.09.11. Подаю заявление в прокуратуру с уведомлением о том, что основной брак основания площадки о котором я уведомлял главу, депутатов, прокуратуру не зафиксирован актом проверки. Именно этот брак (бугор) скажется на качестве льда, на качестве игры в хоккей и затратах на содержание льда. Спортплощадка стоимостью 10млн. рублей не имеет права быть с бугром.
---------------------------
Уважайте хотя бы сами себя, господа от Администрации. Как уважает свой профессиональный имидж господин Родинцев (ООО Сплав).
И кому это я об уважении?
==========
глобус12 » 29 сен 2011, 01:40
alexmat писал(а):Кто, кроме него, может зафиксировать акт брака?


от глеба: Добрый Вы человек, алексмат. Неужели Вы верите, что в Печоре нельзя найти прибор на пару часов и специалиста под 1000рублей оплаты.
Неужели Вы не догадываетесь, что асфальтобетонное основание площадки слепили не питерцы, а печорцы? Я задавал по этому поводу вопрос в сообщении выше.
Не хочется нашим лепилам отдавать денежку (администрация проплатила аванс в три лимона) и переделывать за свой счёт не хочется. Уже и штраф за просрочку по сдаче объекта администрация уменьшила, на что прокуратура сделала предписание.
Вот и дуркуют все заинтересованые лица. Уворачивают рожи от бугра, ещё надеются, что как нибудь всё обойдётся без переделки. И на***чхать им на наших детей. На нас тем более. Они уже весь мир объездили и нигде более подходящих придурков чем печорцы, не нашли.

=========================================================
22 .11. 12. От глеба: Сегодня я могу сказать, что все мои предположения о том «как выкрутятся Бракоделы» подтвердились.
Из материалов суда:
«Апелляционный суд указал, что у истца отсутствовали основания требовать возврата перечисленного им аванса, поскольку
материалами дела подтвержден факт выполнения ответчиком работ по контракту
----

от глеба:
Брак при укладке асфальто-бетонного основания площадки, а именно - невыполнение требований проекта по уклонам (превышены как минимум в три раза) и есть невыполнение ответчиком работ по контракту.
Именно по этой причине под моим давлением были приостановлены работы по наклейке на асфальтовое основание синтетического покрытия.
А теперь внимание:
Именно этой претензии по браку в основании площадки и нет в иске от администрации Печоры. Есть только претензия по срокам. И Подрядчик согласно контракту заплатит неустойку, но никто не может заставить его вернуть вложенные в строительство деньги. И тут для меня совершенно очевидно, что составители Иска либо глупы, либо по своему умны. Склоняюсь ко второму.
Назову героев этого спектакля:
Работник прокуратуры Блинова –
до слёз расстроилась, когда я настаивал на внесение в акт претензий к подрядчику брак по основанию площадки (бугор). Материалы проверки были переданы Халамову который уволился.
Работник прокуратуры Пустоханов –
участвовал в составлении первого акта недоделок по площадке. Пытался внушить мне, что основание сделано очень добротно, «асфальта не жалели». Но мне не сказал: КТО именно «НЕ ЖАЛЕЛ».
Работник прокуратуры Макаров –
Я четырежды просил его передать документы по проверке строительства от уволившегося Халамова кому либо из работников. Результат - никто из прокуратуры не был назначен Ответственным по контролю за строительством площадки.
Я почти восхищён наглой изворотливостью прокурорских ребят. Их Этому в институтах учили? За Это налогоплательщик платит им нехилую зарплату?
Депутат Гаркайс -
ни малейшей реакции по моему заявлению. Теперь этот человек фактически президент, ГАРАНТ прав печорского народа, если понимать, что исполнительной властью будет заведовать другой человек.
Магомадов , Торлопов -
они сформулировали Иск обреченный на провал.
===========
И если площадка ещё не принята комиссией, то после принятия можете сами вписать всех подписантов в дополнительный список героев спектакля.
--
А тот самый прибор с помощью которого можно зафиксировать точки на уклонах основания продаётся в магазинах по сто-сто пятьдесят рублей. Точность выше чем у нивелира. Специалист не требуется, поскольку работает по принципу сообщающихся сосудов.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Строительство спортплощадки у ДКЖ.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 22:49 
Не в сети
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 26 окт 2011, 20:08
Сообщений: 352
Глеб, залей площадку водой и пусть детишки на ней в хоккей играют! :bud: Достал уже всех своим бугром.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Строительство спортплощадки у ДКЖ.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 04:03 
Не в сети
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 26 фев 2011, 09:26
Сообщений: 174
Новик писал(а):
Глеб, залей площадку водой и пусть детишки на ней в хоккей играют! :bud: Достал уже всех своим бугром.

Новик, таких как вы - "маловато будет."
И бугор за который печорцы заплатили 10 лимонов - уж ни как не моё творение.
--.
Задачка для таких как Новик:
Сколько потребуется намораживать льда, чтобы закрыть водой "бугор в двадцать см."?
Как будет выглядеть площадка , если удасться залить бугор?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB3
������ ��� PR
Besucherzahler hot and sexy russian girls dream to find foreign men for marriage
������� ���������

Fatal error: Call to undefined function nicknul() in /var/www/u0405769/data/www/ya-pechorec.ru/forum/cache/tpl_subsilver2_overall_footer.html.php on line 66